18.09.2023 12:50

Законодательство

Верховный суд о неустойке с подрядчика за просрочку контракта

Определение ВС РФ от 13.04.2023 N 305-ЭС23-3826 по делу № А40-28409/2022

Ситуация

Стороны заключили контракт на проектирование. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от его исполнения и потребовал неустойку, поскольку Подрядчик не выполнил работы в установленный срок. Подрядчик обратился в суд.

Позиция судов

Три судебные инстанции поддержали Подрядчика и не стали взыскивать с него неустойку за просрочку исполнения контракта.

Аргументы

Подрядчик неоднократно приостанавливал работы из-за того, что Заказчик изменял задание. Он также долго не давал исходные данные — верный градостроительный план участка. Все это подтверждено перепиской между Подрядчиком и Заказчиком.
Градостроительный план участка — основной документ для проектирования объектов капстроительства. Без него выполнение работы невозможно. В окончательной редакции план был предоставлен за пределами срока исполнения контракта.
Подрядчик не может отвечать за просрочку исполнения обязательств по контракту, если она произошла по вине Заказчика.

Верховный суд

Согласился с выводами нижестоящих судов и не стал пересматривать дело.

Вывод

Оснований для неустойки нет, так как доказано, что сроки нарушены по вине самого Заказчика.

Законодательство

0 комментариев

Новые

Старые Популярные

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

Новости по теме

Сейчас обсуждают

Три самых дорогих дома России можно купить в Подмосковье — на Рублевке и Новорижском шоссе

78 909

Что строят в Балаклаве в 2026 году: марина на 600 яхт, новые отели и восстановление исторических особняков

2 233

Исторические здания за 1 рубль: 7 объектов в России, которые еще можно купить на торгах в ноябре 2026 года

3 771

Греющий кабель для водопровода: какой выбрать, как установить и почему нельзя наматывать его произвольно

1 840

Последние новости

статья с видео

Крымскую ипотеку запустили, но подходят под неё далеко не все проекты — ограничение в 350 тыс. рублей за кв. м. отсекает часть предложения

Как отметил президент ТОЧНО Артем Срмикян, сначала в компании обрадовались новой программе, а после изучения условий выяснили, что их проект бизнес-класса в Ялте под неё не проходит.

232

12-11-2026 20:00

В Екатеринбурге больше чем вдвое урезали планы жилищного строительства возле парка Маяковского

Мэрия утвердила обновлённый проект территории в границах Луганской, Саввы Белых и Исети. Из него убрали два жилых квартала между Хуторской и рекой.

Скандалы месяца

371

12-11-2026 19:30

статья с видео

Сначала договориться, кто за что отвечает, потом осваивать территорию

ФСК предложила закрепить правила работы с мастер-планами.

288

12-11-2026 19:00

Ирек Файзуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ: «Основная задача застройщиков — достроить и раздать ключи людям, которые приобрели квартиры»

О ситуации в отрасли, снижении выдач разрешений на строительство и новом качестве жилых проектов — эксклюзивно для Всеостройке.рф.

Интервью ТОПов

975

12-11-2026 18:45

Хуснуллин отвечает теперь не только за дороги, но и за доставку застройщиков — на Строительной неделе БРИКС заметили транспорт «ИП Хуснуллин»

На борту — ТОЧНО, ЮСИ, «НВМ» и «Камастройинвест». С таким перевозчиком дороги по пути должны быть идеальными.

878

12-11-2026 18:30

статья с видео

«Пессимизм — это чума нашего времени»

Соучредитель девелоперской компании «Авторы», депутат Казанской гордумы Айдар Мифтахов предложил рынку перестать ждать хорошей погоды.

394

12-11-2026 18:00

Одно из крупнейших взысканий в строительном секторе Кубани — с основателя «Ванта», его сына и экс-руководителя «Сафи» взыскали 3,57 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал Валерия Чабанова, Андрея Чабанова и Василия Игнатова солидарно выплатить эту сумму в пользу сочинского ЗАО «Сафи» в рамках субсидиарной ответственности.

Скандалы месяца

850

12-11-2026 17:30