Если подрядчик докажет, что срыв сроков связан со внешними обстоятельствами, то избежит включения в РНП
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.05.2024 по делу № А58-6792/2024
Суд рассмотрел дело о срыве сроков работ подрядчиком при капремонте инженерных систем в МКД.
Подрядчик предъявил доказательства того, что нарушение сроков работ были вызваны внешними обстоятельствами:
– уведомления заказчика от отказах собственников помещений;
– письменные предложения заказчику расторгнуть договор.
Позиция суда
Поддержал подрядчика, т. к. не было оснований для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП):
– не доказан злой умысел;
– не имелось признаков недобросовестности;
– срыв сроков связан с не зависящими от подрядчика обстоятельствами.
Напоминаем
Включить участника в РНП можно, только если будет доказано, что он:
– отказывался от заключения контракта;
– намеренно уклонялся от выполнения работ;
– совершал действия, нарушающие условия контракта.
Инициатива направлена на создание федеральной программы обучения бойцов в сфере строительства.
12-06-2025 18:31
Опубликован Федеральный закон от 07.06.2025 N 142-ФЗ
11-06-2025 8:45
Они приведены в своде правил «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».
11-06-2025 8:25
С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут содержаться сведения обо всех, кто имеет право проживания в квартире.
10-06-2025 9:09
Редакция портала Всеостройке.рф рассказывает про достопримечательности города на Крайнем Севере
13-06-2025 17:25
Редакция Всеостройке.рф узнала, какой недвижимостью владеет звездная пара.
13-06-2025 15:03
По сводному отчету ВШЭ, по состоянию на май 2025 года строительная отрасль продолжает наращивать темпы роста.
13-06-2025 11:52
Редакция портала Всеостройке.рф рассказывает про архитектурные достопримечательности города с особенной архитектурой.
13-06-2025 10:44
